谁有外墙漆施工说明范本

外墙漆施工承包合同范本如下：
（以下简称甲方）
（以下简称乙方）
身份证号码：    联系电话：
家庭住址：
按照[中华人民共和国合同法]和[建筑安装工程承包合同条理]的规定，结合本工程情况，经双方协商，订立本合同：    
第一条    工程概况
1、    工程名称：
2、    工程地点：    
3、    楼    号：    
4、    承包范围：外墙乳胶漆施工    
5、    承包方式：包青工    
6、    工程单价：    元／㎡；
7、    总工程量：外墙约    平方米；
8、    工程价款：约    万元。
9、    工程期限：本工程自    年    月    日开工至    年    月    日竣工。    
第二条    甲方义务
1、开工前1天，向乙方提供经确认的施工要求或做法说明    1份，并向乙方进行交底；
2、指派    为甲方驻工地代表，负责合同的履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收等事宜；
3、协调施工现场的有关事宜。
第三条    乙方的义务
1、    参加甲方组织的施工要求或做法说明的现场交底，拟订施工方案和进度计划，交
甲方审定；    
2、    施工队长为乙方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行安全监督检
查；按要求组织施工，保质、保量按工期完成任务，解决有乙方负责的各项事宜；    
3、    乙方在工程施工期间，应遵守甲方的有关规定，有义务及责任维护甲方的信誉及
利益，不做有损甲方的事情；
第四条    工程质量及验收
1、    工程质量：优良；
2、    在施工过程中，甲方对乙方的施工质量进行监督，乙方要服从甲方的管理，如乙
方不服从管理，视情况严重程度给予100－200的罚款；    
3、    在施工中，由于施工质量造成的返工，其工料款由乙方全部承担；
4、    每一道工序完成后，报请现场管理人员验收合格签字和监理验收合格签字后才能
进入下道工序的施工，如果未经验收签字进入下道工序的，要重新返工，返工所造成的材料和人工费损失由施工方全部承担；
5、    工程完工后，乙方应通知甲方及时验收，验收标准按国家制定的施工及验收规范
为质量评定验收标准；
6、    本工程保修期为二年。
第五条    付款方式
施工期间，甲方只提供生活费，工程完工初验合格后拨付施工费的50％；竣工验收
决算完毕付到施工费的95％，余款作为保修费二年，无施工质量问题到期一次无息付清。
第六条    违约责任
1、在合同规定的工期内，乙方不能保质保量按期完工每拖一天甲方罚款多少由造成方
全部承担；
2、原因造成合同无法继续履行时，应及时通知对方协商解决，并有责任方赔偿由此造
成的一切经济损失；
3、    空桶回收，缺少一个罚二桶漆款；浪费一桶罚十桶漆款；偷倒一桶罚一百桶漆款；
第七条    施工安全
乙方在施工中严格执行施工安全措施，发生任何安全事故全部责任由乙方承担；甲方概不负责（具体参见施工要求及施工安全协议）。
第八条    争议地解决
本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成，由仲裁委员会仲
裁，或人民法院裁决。
第九条    其他约定事项
1、甲方提供腻子、底漆、面漆，乙方负责所有工具；
2、乙方负担在施工中的用电费用；
第十条    本合同自双方签字盖章之日起生效，合同附件与合同具有同等法律效力。
第十一条    本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。
甲方：    （盖章）    
代表人：
乙方：（盖章）
代表人：
年    月    日

合同书
甲方：
乙方：
经甲、乙双方协商，本着平等互利的原则，甲方将  号楼外墙面砖承包给乙方施工，具体事宜如下：
一、  质量：
乙方必须严格按甲方和开发商的要求及外墙面砖施工规范进行施工、所有外墙抹灰必须严格控制厚度和平整度，所有框架（高层或多层）的梁柱与填充墙交接的后塞口必须铁钢丝网，确保外墙面砖平整，阴阳角垂直方正砖缝匀称，墙面清洗、外墙保证不渗透，如达不到质量要求，所造成的材料和返工的一切费用由乙方承担，甲方在乙方结算工资内扣除。
二、  材料：
乙方必须严格按甲方要求进行砂浆的配置，每天的砂浆必须用完，落地灰必须随时收捡用净。外墙面砖计划使用，做到工完料净场地清，如发现材料浪费的按材料造价10倍以上罚款。所有楼层的卫生必须达到施工要求前的标准，如造成卫生清理的费用由乙方全部承担。
三、  安全：
乙方进场人员必须严格按安全生产操作规范及相关规定施工，必须带好安全帽，外墙操作人员必须系牢安全带，严禁酒后作业，如发现未戴安全帽，每人100元/次，未系安全带每人200元/次的罚款，如有酒后作业者500元/次罚款，工程内严禁打架斗殴，违者罚款500-1000元，乙方在施工期间内因自身原因和违反安全生产操作规定，所造成他人和自己的安全事故，全部由乙方负责，甲方不承担任何费用，因安全施工费全部包括在承包单价内。
四、  工期：
乙方必须严格按甲方要求的工期，工期时间  2011年  月  日至  2011年  月  日，合理安排进度，如未按期完成所造成的罚款按照承包价每平方扣除2元，乙方还要承担甲方现场机具、架料的租金费用及相应工期所造成的全部费用及损失。
五、承保责任及单价：
1、1#、2#二楼以上：包括摸底灰、铁钢丝网及楼层清理，外墙45X45纸片毡贴、匀缝清洗、达到竣工验收标准，高层、多层  元/㎡。
2、所有不贴砖的线条，阳台梁、空调板、飘窗板、抹灰、安装窗外的线条的抹灰与外墙砖面  元/㎡。
3、所有第二层至线条下口600X600屋面瓦的花岗砖，摸底灰、铁钢丝网及楼层清理、毡贴、匀缝、清洗，达到竣工验收标准  元/㎡。
4、所有楼梯面砖外墙包括底灰找平，纸片砖的毡贴、匀缝、楼层清理、外墙清洗，达到竣工验收标准，  元/㎡。
5、如乙方进场所做栋号，质量要求达不到甲方、开发商和规范要求的标准，工期达不到甲方要求的，甲方有权将乙方的合同终止并要求乙方退场，甲方只付完成工程的50%,其余部分作为下个班组的工程量。如未完成的工程甲方一律不付工资。
六、付款方式：
甲方按乙方每月完成工程量的70%只付乙方，工程完工后达到验收标准付10%，其余部分竣工验收3月内除保质金5%（保质期按甲方或规范要求时间）一次付清。在保修期间内，乙方无条件进行保修，保质期满后一次付清。
七、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字生效，结清全部款项后自动失效，未尽事宜，双方协商。

外墙漆承包合同      
甲方：
   
乙方：
       
甲方将“印象·南滨”居住小区临时围墙外墙漆工程交由乙方施工，结合本工程情况，按照甲方要求和认可的方案施工，经双方协商，订立本合同：    
第一条      工程概况      
1、    工程名称：“    
2、    工程地点：      
3、    承包范围：      
4、    工程量：外墙及约1000    平方米，具体数量按工程验收实际数量为准。    
5、    工程期限：本工程自      年      月    日开工至    年    月    日竣工。    
第二条      合同单价、金额      
本合同材料价格按甲方认定价格执行：外墙乳胶底漆按29元/kg；外墙乳胶面漆按35元/kg;    腻子膏按2元/kg；石膏粉按1元/kg；胶水按1.5元/kg。工程按定额造价约定为：2009《四川省建设工程量清单计价定额规定计取环境保护、文明施工、二次搬运、冬雨季施工、安全施工、临时设施、养老保险、医疗保险、失业保险、住房公积金、工伤保险和危险作业意外伤害保险（其中养老保险、医疗保险、失业保险、住房公积金、工伤保险和危险作业意外伤害保险按三级企业下限计算）及税金，人工、机械费调差按造价办规定执行。    
第三条      甲方义务      
1、开工前1天，甲方提供经确认的施工要求或做法说明，并向乙方进行交底；      
2、指派                                          为甲方驻工地代表，负责合同的履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收等事宜；协调施工现场的有关事宜。    
第四条      乙方的义务      
1、    参加甲方组织的施工要求或做法说明的现场交底，拟订施工方案和进度计划。      
2、    施工队长                                        为乙方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行安全监督检查；按要求组织施工，保质、保量按工期完成任务，解决有乙方负责的各项事宜；    
3、    乙方在工程施工期间，应遵守甲方的有关规定，有义务及责任维护甲方的信誉及利益，不做有损甲方的事情。
第五条      工程质量及验收      
1、    工程质量：优良；在施工过程中，甲方对乙方的施工质量进行监督，由于施工质量造成的返工，其工料款由乙方全部承担；    
2、    工程完工后，乙方应通知甲方及时验收。      
第六条    付款方式          工程完工验合格后付清全部工程款。    
第七条      违约责任      
1、在合同规定的工期内，乙方不能保质保量按期完工，每拖一天甲方罚200元。    
2、原因造成合同无法继续履行时，应及时通知对方协商解决，并有责任方赔偿由此造    成的一切经济损失；      
3、乙方在施工中严格执行施工安全措施，发生任何安全事故全部责任由乙方承担；甲方概不负责。      
第八条      争议地解决      本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成，由仲裁委员会仲    裁，或人民法院裁决。      
第九条      其他约定事项：乙方负责所有工具、腻子、底漆、面漆等。      
第十条      本合同自双方签字盖章之日起生效，合同附件与合同具有同等法律效力。    
第十一条      本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。          
甲方：    （盖章）    代表人：            乙方：（盖章）    代表人：            2015年8月20日