谁有室外绿化施工合同范本

甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就绿化施工、道路改建、养护事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程内容：
二、质量与技术要求
按照《徐州市园林绿化工程植物栽植技术规程》（试行）组织栽植施工和《徐州市园林绿化养护管理细则》组织养护管理二年。
三、工程造价
工程合同造价为人民币                        （人民币                      元），工程包含绿化范围内的管线和地面铺设、道路、树木栽植、景石、牌坊、路灯等施工项目（最终造价在综合单价不变的基础上按实际计量结算）。
对甲方增加或调整的原规划设计的施工项目，按实际计量的工程量和工程齐整变更，与乙方进行结算。
四、付款方式
本工程合同签订后，甲方向乙方预付合同价款的30%；工程量完成80%时，付合同价款的30%；工程完工后支付合同价款的20%；竣工审计核定后支付合同价款的15%，留合同总价款的    5%作为绿化养护保证金，在植被树木一年养护期后验收合格后予以支付，绿化养护保证金不计利息。
五、工程施工日期
绿化工程施工工期为                  天，如遇恶劣天气等不可抗拒因素或甲方特殊原因，工期顺延。
六、双方责任
1、甲方委派                                          同志为本工程工地代表，协调施工中出现的有关问题，对乙方栽植苗木的质量和各个环节进行监督。
2、施工中注意安全保护，出现各类事故责任由乙方自行承担。
3、乙方栽植的苗木规格须符合合同要求（详见附表），如规格不符合要求，乙方负责免费退苗更换。且苗木生长正常、均匀，无病虫害。出现死亡、缺株的要及时补植。草坪地型重点处理（沉降、压实、黄沙找平、确保较好的平整度）。
4、本合同乙方不得分包，转让。
5、乙方在施工过程中应做好道路及施工现场的卫生保洁，同时在二年养护期内做好绿化带的卫生保洁工作。
6、微地形处理的土方由乙方提供并运至施工现场，乙方负责做好微地形处理并达到设计要求。
7、初验、终验前对效果较差被领导点名批评的，推迟验收，待调整后再进行验收，并由验收小组提出意见作出相应经费处理。
七、约定事项
1、按《徐州经济开发区绿化工程质量和技术要求》做好栽植、养护、管理等各项工作，确保工程质量符合要求。施工单位必须服从甲方工地代表指挥，未按工程要求施工的应在甲方限制时间内按要求进行整改。
2、苗木数量以实际放线定点为准，乙方应据情精算。如工程量出现变更以甲方要求为准，乙方无条件服从甲方对工程量及施工时间变更的通知，变更新增苗木价格由施工单位报价，甲方绿化主管部门以市场价签定，最后按审计价结算。
3、乙方施工负责人，按时参加甲方召开的工程调度会。
4、乙方施工要确保按合同约定期限完成。如未按期竣工验收，每延迟一天，乙方向甲方支付违约处罚金1000元。同时，乙方赔偿甲方因该工程延期所产生的费用与损失。
5、乙方出现欺诈、以次充好等行为的，须全额赔偿甲方的经济损失，并处以三倍的罚金，同时甲方可追究乙方的法律责任。
6、施工及养护期间，乙方应做好相应的绿地保洁等工作，发生毁绿等所造成的损失由乙方承担。
八、本合同经甲乙双方签字盖章后生效，本合同一式四份，双方各执两份。
九、本合同未尽事宜，双方应协商解决。如协商不成时，可向云龙区人民法院诉讼解决。
 
甲方（盖章）：                                                乙方（盖章）：
 
 
甲方代表：                                                          乙方代表：
 
联系电话：                                                          联系电话：
 
年            月          日                                                      年          月          日

园林绿化建设工程施工合同范本
　　甲方：      ____________
　　乙方：      ________________
　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
　　第一条      工程概况
　　1.工程名称：      ______________项目外环境景观及______________景观园林绿化工程      ；
　　2.工程地点：_____________________；
　　3.工程承包范围和内容：______________园林景观、______________景观工程、______________景观工程（含各出入口）绿化工程、园林建筑工程及配套水电工程、照明系统等（详见施工图）本工程施工图的深化、优化设计由乙方负责，如本工程的施工由乙方承包，则乙方免费提供该项服务；如不由乙方承包该工程的施工，则甲方支付该项服务费用______________元予乙方。
　　4.承包方式：由乙方包工、包料、包机械、包管理、包质量、包工期、包安全、包税金、包文明施工及包深化、优化设计等。
　　第二条      工程期限
　　1.本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准，竣工日期为_______年_______月_______日。
　　2.如遇下列情况，经发包方现场监理工程师或工程代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。
　　（1）发包方在合同规定开工日期前_______天，不能移交承包方主要的施工场地、进场道路、施工用水用电，影响承包方进场施工者；
　　（2）明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现阶段缺陷，需要修配、改、代、换而耽误施工进度者；
　　（3）在施工中因停水、停电连续影响_______小时以上者；
　　（4）发包方现场监理工程师或工程师代表拖延办理签证手续而影响下一工序施工者；
　　（5）未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者；
　　（6）因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）而影响工程进度者；
　　（7）发生重大设计变更。
　　第三条      工程合同造价：
　　1.本工程合同预算造价为人民币____________元，即人民币______佰______拾______万______仟______佰______拾______元整（含税）
　　2.按照第八条标准按实际工程量进行结算。
　　第四条      材料、设备供应、检验
　　1.进口特殊材料，由发包方组织供应到现场或指定地点。如在规定交货地点之外交货，其发生的超运距运费和其他费用由发包方负责；
　　2.成套设备和专用设备，由发包方负责招标、定货，供应和商品检验后交付承包方。对提前到货的设备应由发包方设库保存，安装时交付承包方妥善保管，不得挪用，丢失或损坏；
　　3.所有材料设备、成品、半成品均应附有合格证。
　　4.已进场的物资，若发现有不合格者，供料一方必须迅速将其运出场外。
　　5.具有合证书建筑材料、设备、发包方如有异议要求检验时，可以重新检验，检验后如属合格产品，其检验费用由要求检验的发包方承担；如属不合格产品，检验费用由承包方负担。
　　6.没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格证的建筑材料、设备、构配件等，承包方不得用于本工程。
　　7.乙方已预定或已采购的材料，若甲方发生变更，造成的损失由甲方承担。
　　第五条      工程质量和检查验收
　　1.本工程质量要求为优良；
　　2.承包方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受发包方现场监理工程师或工程师代表的监督检查；
　　3.发包方聘用的现场监理工程师为____________；
　　4.承包方应按工程进度，及时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备合格证、材料代用必须经过设计单位和发包方同意并签证后，方可使用。
　　5.隐蔽工程由承包方自检后，填写《隐蔽工程验收单》通知现场监理工程师或工程师代表检查验收，监理工程师或工程师代表接到通知后      24      小时内应到现场检验，认可签证后，方可进行下一工序施工。
　　6.工程竣工验收，应以施工图纸、图纸说明、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
　　7.工程竣工后，承包方按规定整理提供完整的技术档案资料，并发出竣工通知书，经双方协商确定验收时间，由发包方组织有关单位进行竣工验收。验收合格后，双方签署交工验收证书，并将工程移交给发包方管理。
　　8.已竣工未验收工程，在交工前由承包方负责保管。
　　9.工程交工验收后，园建工程保修期为1年，水电保修期为2年，保修期间由施工质量造成的损坏，其费用由乙方承担，绿化工程保养成活期6个月，保养水费由发包方承担。由施工造成的工程质量问题，发包方应书面通知承包方并约定时间进行修理。承包方应在七个工作日内修复。
　　第六条      施工设计变更
　　1.发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效依据，承包方不得擅自修改。
　　2.施工图的重大修改变更，必须经发包方、设计单位同意，并于修改前______天办理设计修改议定单。设计修改议定单经发包方签证后，承包方才予实施。议定单和修改图纸作为合同的补充文件。
　　3.当修改图纸属于设计错误、设备变更、结构改变、标准提高、工艺变化、地质条件与设计不符实际时，其增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料、构配件积压的实际损失）由责任方负责并调整合同造价。
　　4.承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提，提出修改设计的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后实施；
　　5.在工程施工中发生下列事实之一时，承包方必须立即以书面通知发包方，要求确认；
　　（1）设计图纸和说明文件与工程现场状况不一致，设计文件所标明的施工条件与实际不符；
　　（2）设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明书不符；
　　（3）设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特殊困难等。
　　（4）确认的事实必须在2天内解决，不能如期解决而造成停工的，工期损失由发包方承担。
　　第七条      双方负责事项
　　1.发包方
　　（1）办理土地征用、青苗、树木的赔偿，坟地迁移、房屋拆迁、障碍物的拆除（包括架空及隐蔽的），并提供有关隐蔽、障碍物资料；
　　（2）在开工前做好“三通”；按审定的施工组织设计或施工方案，提供在红线图以内距建筑物不大于______米的水、电源联结点，并装好水、电表，以便承包方按表计费；
　　（3）根据施工地区供水、供电、水压、电压情况，采取措施满足施工用水、用电的需要；
　　（4）按规定提供施工场地；
　　（5）合同签订后______天内（以收签最后一张图纸为准）向承包方提供完整的施工技术资料______套；
　　（6）确定建筑物（或构筑物）道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点；
　　（7）组织承包双方和设计单位参加的施工图纸交底，并做好三方签署的交底纪要，并在______天内分送有关单位；
　　（8）审核承包方工程进度表，及时向承包方支付工程进度款；
　　（9）派驻施工现场的监理工程师或工程师代表，对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更的签证，工程中间验收、工程进度款拨款签证和其他必须的签证。
　　（10）组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期配合承包方办好竣工结算工作。
　　2.承包方
　　（1）施工场地的平整、施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工；
　　（2）编制施工组织设计（或施工方案）施工总进度计划、材料设备及成品半成品等进场计划、用水电计划、开竣工通知书、隐蔽工程验收单等，并及时送发包方及有关单位；
　　（3）按双方商定的分工范围，做好材料和设备的采购、供应和管理；
　　（4）严格按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付；
　　（5）在交工前应负责保管，并清理好场地；
　　（6）提供竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收；
　　（7）在合同规定的保修期内，对属于承包方责任的工作质量问题，负责无偿修理。
　　第八条      工程价款的支付与结算
　　1.签定合同后十个工作日内，支付工程合同总价的______%；
　　2.乙方完成合同工程量的______%时，甲方在收到乙方的工程款申请报告后十个工作日内付至合同总价______%进度款；
　　3.工程竣工后，甲方在收到乙方的工程款申请报告后十个工作日内付至合同总价______%进度款；
　　4.工程验收后甲方在收到乙方结算书后三十天内完成工程结算的审核工作。工程结算后七天内付至结算总价的______%工程款；留结算价的      5%      尾款，园建工程及绿化工程单项保修期满后______天内分别一次支付给承包方。
　　5.发包方拖欠工程进度款或尾款，应按银行有关逾期付款办法的有关规定处理。
　　6.确因发包方拖欠工程款、代购材料差款而影响工程进度、造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。
　　7.本工程造价结算方式按下列情况办理：
　　7.1      工程量以审查后的施工图加变更签证、图纸会审记录等按实际工程量
　　进行计算；
　　7.2      园林建筑工程、园林绿化工程项目费用计取套用二00三年《广东省园林建筑绿化工程综合定额》按定额计价；
　　7.3      安装工程项目费计取套用2002年《广东省安装工程综合定额》按定额计价；
　　7.4      园林建筑、绿化工程结算造价按____________建设工程造价管理站于2003年7月12日颁发的《二00三年园林工程定额计价程序表》计费后总价下浮5%计算；水电安装工程结算造价按____________建设工程造价管理站于2003年7月12日颁发的《二00三年安装工程定额计价程序表》计费后总价下浮5%计算；
　　7.5      园林建筑及绿化工程及安装工程的主材价格执行东莞建委颁发的2004年度7月份《xxx建筑工程、安装工程、园林绿化工程材料、苗木价格表》，发包方可指定部分材料、苗木的品牌、厂家、原产地及价格等；
　　7.6      发包方指定的材料或指定的价格，结算时列入独立费，价格不按本合同第八条7.4款下浮。
　　第九条      违约责任
　　1.承包方的责任
　　（1）工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。
　　（2）工程交付时间不符合规定，每逾期一天，乙方向甲方支付人民币____________元作为逾期违约金。
　　2.发包方的责任
　　（1）未能按照承包合同的规定履行自己的责任，竣工日期得以顺延。
　　（2）工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。
　　第十条      争议的解决方式
　　合同执行过程中如发生争议，双方以及时协商解决。协商不成时，任何方可直接向____________人民法院起诉。
　　第十一条      特殊条款
　　本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定特殊条款
　　第十二条      附则
　　其他本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国合同法》及有关规定执行。
　　合同附件：全部施工图纸。上述附件为本合同的组成部分，具有同等法律效力。
　　本合同经双方签字盖章后生效，全合同工程竣工交验，结清工程尾款，保修期满后自然失效。
　　本合同正本      2      份，其中发包方执      1      份，承包方执      1      份，副本      2      份，发包方执      1      份，承包方执      1      份。
　　发包方（盖章）__________________      承包方（盖章）__________________
　　法定代表人（签名）____________      法定代表人（签名）____________
　　委托代表人（签名）____________      委托代表人（签名）____________
　　签约日期：______年______月____日      签约日期：______年______月____日

业主（甲方）：
承包方（乙方）：
　　根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行                                          施工工程达成一致意见，特签订本合同，以资信守。
　　第一条：工程概况
　　1、工程名称：
　　2、工程地点：
　　3、预定开工日期：    年    月    日
　　第二条：施工范围
　　1、施工范围：
　　回填种植土按现场实际发生工程量结算，由双方代表签证认可，但单价不允许超过甲方认可的预算单价的限额。
　　第三条：施工方式
　　1、本工程由乙方以包工、包料的形式进行施工。
　　第四条：工期
　　1、工期自预定开工日期之日起至乙方竣工并通过合同约定的全部验收之日止，预计          天（包括法定假日），不计乙方通知甲方验收后等待甲方验收的时间。
　　2、如遇下列情况，乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方，并经甲乙双方代表签证，工期相应顺延，否则视为乙方放弃签证的权利，工程不予顺延。
　　（1）因甲方原因影响工程施工进度，如未按时交出场地，接通水电、甲方变更设计等。
　　（2）不可抗力因素。
　　第五条：工程质量及验收标准
　　1、工程质量必须达到合格（验收标准按业主设计要求及行业规范执行），因乙方故意延误致使工程未能按时结算或提请验收的，本工程不能评定为合格。
　　2、乙方提供的苗木必须事先控制质量，苗木规格严格按照设计要求进行选择，苗木种植质量必须严格按照绿化种植规范。
　　3、苗木成活率达到100%。
 　4、工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。双方现场检查工程质量，质量合格，即由甲方签收。
　　第六条：工程价款及结算、付款方式
　　1、工程预算总价款为人民币    元（大写                  元）。
　　2、结算方式：
　　（1）甲方应在预定开工日期前      个工作日内，向乙方预付工程预算总价款的30%；
　　（2）甲方应在乙方材料、工人进场以及提交开工报告后      个工作日内向乙方支付工程预算总价款的30%；
　　（3）甲乙双方办理竣工验收和结算手续后的        个工作日内，甲方向乙方加付至工程结算总款额的90%。
　　（4）工程结算总款额的10%作为工程质量保证金及保养金，甲方应在保养期期满后        个工作日内会同乙方现场复检并办理保养终结手续，甲方按合同约定扣除保养期间应由乙方支付的各类款项和违约金后向乙方结清。
　　（5）以上付款的方式均以                              支付。
　　第七条：保养期
　　1、苗木保养期为          个月，从本工程施工完成合同约定的全部验收之日起计。
　　2、保养期内，凡因乙方施工造成的质量问题，乙方接甲方通知之日起日内，应无条件予以保养，苗木不成活的应及时更换。否则，甲方有权另派施工队伍施工、保养，一切费用在保养金内扣除，超过保养金的部分，甲方有权向乙方追偿。
　　第八条：双方义务
　　1、甲方义务
　　（1）委派现场代表              负责对工程建设进行全面管理。
　　（2）向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供施工用水、用电（水电费由    方承担）。
　　（3）提供本项目施工图纸，负责组织图纸会审和设计交底。
　　（4）甲方在收到乙方所提交的竣工结算书及完整的竣工结算资料后，应在两周内通知乙方核对工程价款并于竣工验收后的两个月内完成结算。
　　2、乙方义务
　　（1）委派现场代表              负责对施工其间的全面管理。
　　（2）根据甲方确认的施工图纸，按照本合同约定完成承包范围内的施工工作。
　　（3）按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在施工过程中的放火、防盗、防止事故发生等安全责任。若出现安全问题，责任由乙方自行承担。
　　（4）工程交付甲方前，应负责已完工工程的保护工作，在此期间发生损坏的，由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方，由此造成工期延误，按违约责任中的逾期完工条款处理。
　　（5）乙方应确保工程质量达到验收标准。
　　（6）乙方应在工程竣工验收后两周内向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料，并在收到甲方发出的核对工程价款通知之日起        内与甲方核对工程价款，与竣工验收后的`两个月内完成结算。
　　第九条：违约责任
　　1、因甲方工程量变化或图纸变更造成工期延期的，竣工日期应予以顺延。
　　2、甲方未能按本合同约定进行竣工验收的，由甲方承担工程保管及风险责任。
　　3、甲方逾期付款的，导致施工无法进行，乙方可停止施工。
　　4、工程质量达不到约定标准，由乙方承担相应的责任。
　　5、乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工两个工作日以上的，甲方解除合同，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。
　　6、乙方应向甲方支付的违约金，甲方在应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。
　　第十条：转让条款
　　未经合同双方共同书面同意，任何一方不得单方面全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。
　　第十一条：合同终止
　　1、因解除而终止
　　（1）由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应按本合同约定承担违约责任，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。
　　（2）由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果乙方认为本合同已无必要继续履行或甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项，并按本合同约定承担违约责任。
　　（3）合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止。
　　（4）合同终止后，不妨碍一方向违约方追究违约责任。
　　2、有下列情形之一的，合同权利义务终止：
　　（1）本合同按约定履行完毕；
　　（2）本合同经各方协商一致而终止；
　　（3）本合同因一方出现本条第1款的违约情况（包括一方擅自转让本合同项下权利义务行为），另一方发出解除合同的通知；
　　（4）法律法规规定终止的其他情形。
　　第十二条：适用法律条款
　　本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律规定。
　　第十三条：争议的解决
　　凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决；如果协商不能既解决，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。
　　第十四条：其他
　　1、本合同未尽事宜，由甲、乙双方友好协商，另签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
　　2、本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
　　3、合同及其补充协议经双方签字、盖章之日起生效，并在保养期界满，接清余款之日起自行终止。
　　4、本合同一式      份，甲、乙双方各执        份，每份均具同等法律效力。
　　甲方：                                乙方：
　　地址：                                地址：
　　法定代表人：                          法定代表人：
　　（或授权签约人）：                    （或授权签约人）：
　　日期：                                日期：
　　投诉监督电话：                        投诉监督电话：